УТВЕРЖДАЮ
УВЕРЖДАЮ
							     Глава администрации 
     ________________Н.Е.Мартынова
    	 						      «___» _________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№_ОА 01-10-082-05 / (10/ОА-003425/КНН)_

На право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по ремонту  автодорог  и тротуаров г. Яровое

   

СОГЛАСОВАНИЕ	ФИО	ПОДПИСЬ	
Заместитель главы администрации по экономике и финансам	Т.Д. Болванова		
И.о. начальника юридического отдела	М.В. Рябко		
Начальник отдела ЖКХ	В.Г. Шульдяков		
Главного управления

Размещено на официальном  сайте
 http:// www.gzalt.ru                           ____________________/______________________/
 http:// www.yarovoe.org                   ____________________/______________________/

Яровое, 2010

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
В настоящей документации об открытом аукционе используются следующие понятия и сокращения:
аукцион – торги, предметом которых является размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенных настоящей аукционной документацией, и победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта, проводимые в форме открытого аукциона;
уполномоченный орган – исполнительный орган муниципального образования город Яровое, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказа для муниципальных заказчиков – Администрация г. Яровое Алтайского края;
муниципальные заказчики – администрация города Яровое Алтайского края,, комитеты администрации и муниципальные учреждения (получатели бюджетных средств), несущие ответственность за формирование, размещение и исполнение муниципального заказа, указанные в извещении о проведении аукциона; 
аукционная комиссия – аукционная комиссия уполномоченного органа по размещению  муниципального заказа, созданная по решению уполномоченного органа и действующая в соответствии с её полномочиями; 
участники, участники размещения заказа – лица, претендующие на заключение муниципального контракта; 
участники аукциона – лица, в отношении которых аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
заявка – заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником, включающая в себя сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе;
документация – настоящая документация об аукционе. 
официальное печатное издание – Газета «Яровские вести»;
официальный сайт – официальный сайт субъекта РФ – Алтайского края, для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет www.gzalt.ru., официальный сайт администрации города Яровое www.yarovoe.org (в разделе «Муниципальный заказ»)

Изучение участниками аукционной документации
Участник обязан в полном объеме изучить аукционную документацию. 
Представление неполной информации, требуемой аукционной документацией, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых аукционной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Федерального закона и аукционной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

Содержание аукционной документации
Документация включает в себя:
I. Общие сведения;
II. Инструкцию по подготовке заявок;
III. Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и заключения контракта;
IV. Информационную карту аукциона;
V. Предмет контракта, виды и количество товара, объемы работ, услуг, порядок формирования цены контракта (цены лота);
VI. Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
VII. Проект контракта;
VIII. Формы документов, в том числе:
•	Форма № 1. Опись документов;
•	Форма № 2. Заявка на участие в аукционе;
•	Форма № 3. Общие сведения об участнике размещения заказа;
•	Приложение № 1 к заявке на участие в аукционе (заполняется по желанию участника);
•	Форма № 4. Запрос на разъяснение документации; 
•	Форма № 5. Уведомление об отзыве заявки;
•	Форма № 6. Направление на участие в аукционе;
•	Форма № 7. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов организации-участника аукциона при проведении аукциона.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.	Законодательное регулирование
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Администрации края от 27.12.2007 № 612 «О государственном заказе Алтайского края», постановлением Правительства РФ от 27.10.2006 № 631 «Об утверждении Положения о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов», нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ, Администрации Алтайского края, Администрации города Яровое Алтайского края.
2.	Предмет аукциона
	Предметом аукциона является право на заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг указанных в разделе V документации.

3.	Источник финансирования заказа
Источник финансирования контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам аукциона, определен в пункте 2 Информационной карты аукциона.
4.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей (при проведении аукциона на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования); начальная (максимальная) цена единицы услуги при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг указана в пункте 3 Информационной карты аукциона. 
Порядок формирования цены контракта (цены лота) определен пунктом 5 Информационной карты аукциона. 
                         5. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») определяется в соответствии с пунктом 4 Информационной карты аукциона с учетом положений пункта 24 документации.
6.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок их оплаты
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок оплаты определены разделом VI документации. В случае противоречия сведений, указанных в разделе VII документации, разделу VI документации предпочтение отдается условиям, указанным в разделе VI документации.

7.	Участники
7.1. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
7.2. Участники должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, а также иным требованиям к участникам, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

8.	Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами
8.1. Национальный режим применяется к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.
8.2. При размещении заказов на поставки товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития от 05.12.2008 № 427, участникам размещения заказа, заявки, на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 %.

9.	Требования к участникам
9.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Федерального закона:
(a)	соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта в соответствии с пунктом 11 Информационной карты аукциона;
(b)	 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
(c)	неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
(d)	отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
(e)	обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
(f)	отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков;
(g)	в случае, если предметом размещения настоящего заказа является право на заключение контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства и начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, участник для принятия в отношении него решения о допуске к участию также должны выполнить за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, аналогичные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых составляет не менее чем 20 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
9.2. В заявке на участие в открытом аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. (b)-(f) пункта 9.1. настоящей документации об открытом аукционе.
9.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении Участника - юридического лица, подавшего Заявку на участие в аукционе, об  отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 
9.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в случае, если он не соответствует требованиям, изложенным в п. 9.1. настоящей статьи.
	С целью сокращения сроков рассмотрения заявок участники вправе самостоятельно представить указанные документы.

10.	Возможность заключения контрактов с несколькими участниками размещения заказа
	Возможность заключения контрактов с несколькими участниками размещения заказа предусмотрена пунктом 19 Информационной карты аукциона.

11.	Валюта, используемая для формирования цены контракта
11.1. Цены должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 8 Информационной карты аукциона.
11.2. В случае заключения контракта с участником аукциона платежи будут осуществляться в валюте, указанной в пункте 8 Информационной карты аукциона.
11.3. В случае, если валютой, используемой для формирования цены контракта является не российский рубль, курс применения такой валюты соответствует официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты заключенного контракта.

12.	Обеспечение заявки и исполнения контракта
12.1. Уполномоченным органом может быть установлено требование о внесении участником денежных средств в качестве обеспечения заявки. Обеспечением заявки на участие в аукционе является внесение денежных средств участника размещения заказа на расчетный счет уполномоченного органа, указанный в Информационной карте аукциона. О необходимости обеспечения заявки указывается в пункте 16 Информационной карты аукциона. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
12.2. Размер обеспечения заявки устанавливается в пункте 16 Информационной карты аукциона, но не более 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
12.3. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления указанных средств определяются пунктом 16 Информационной карты аукциона.
12.4. Обеспечение заявки возвращается участникам в течение 5 рабочих дней:
(a)	со дня подписания протокола аукциона участнику, чья заявка была признана опоздавшей;
(b)	со дня подписания протокола рассмотрения заявок участнику, подавшему заявку и не допущенному к участию в аукционе;
(c)	со дня подписания протокола аукциона участникам, которые участвовали в аукционе, но не заняли первое и второе места;
(d)	со дня заключения контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;
(e)	со дня поступления уведомления об отзыве заявки, направленного участником;
(f)	со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
12.5. Уполномоченный орган не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:
(a)	уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения контракта (часть 12 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ);
(b)	уклонение единственного участника, признанного участником аукциона, от заключения контракта (часть 6 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ);
(c)	уклонение победителя аукциона или участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта (часть 2 статьи 38 Федерального закона № 94-ФЗ);
(d)	в иных случаях, если возврат обеспечения заявки прямо не предусмотрен Федеральным законом. 
12.6. Уполномоченным органом может быть установлено требование об обеспечении исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может предоставляться в форме безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов определяется участником аукциона самостоятельно.
12.7. Необходимость обеспечения исполнения контракта, размер, срок и порядок его предоставления определяются пунктом 17 Информационной карты аукциона. 
12.8. В случае, если пунктом 17 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 17 Информационной карты аукциона. 
12.9. Если победителем торгов или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и пунктом 17 Информационной карты аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.
12.10. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии: 
(a)	В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 
(b)	Требования к содержанию банковской гарантии: 
- должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; 
- срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.
12.11. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта: 
(a)	В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее – договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 
(b)	В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 № 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования – страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 	
(c)	Требования к содержанию договора страхования:
- страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту; 
- договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя; 
- срок действия договора страхования должен покрывать срок действия контракта;
- договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 
12.12. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств:
(a)	В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 17 Информационной карты аукциона, на счет, согласованный с заказчиком.
(b)	Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника аукциона, с которым заключается контракт, (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати) копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. 
12.13. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде договора поручительства:
(a)	В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. 
(b)	В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах (c) и (d) пункта 20.3 настоящей аукционной документации и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.
(c)	Требования к содержанию договора поручительства:
- поручительство должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту; 
- срок действия договора поручительства должен покрывать срок действия контракта;
12.14. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.
12.15. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей аукционной документации.
13.	Внесение изменений в документацию
13.1. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменения в документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок.
13.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом на официальном сайте, указанных в пункте 6 Информационной карты аукциона, и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация по официальному письменному запросу через отдел организационной работы уполномоченного органа, расположенного по адресу: Алтайский край, г.Яровое, ул. Гагарина, 7.

14.	Разъяснение положений документации
14.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа, заказчика или членов аукционной комиссии с участником не допускаются, за исключением разъяснения положений документации.
14.2. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос уполномоченному органу о разъяснении положений документации по форме № 4 раздела VIII документации «Запрос на разъяснение документации». 
14.3. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к уполномоченному органу не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок.
14.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по запросу участника такое разъяснение размещается уполномоченным органом на сайте, указанном в пункте 6 Информационной карты аукциона, с указанием предмета запроса и его разъяснения, без указания участника, от которого поступил запрос.

15.	Отказ от проведения аукциона
15.1. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок.
15.2. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
15.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК

16.	Язык заявки
	16.1. Заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой, которыми обменялись участник и уполномоченный орган, должны быть представлены на языке, указанном в пункте 7 Информационной карты аукциона.
16.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на язык, указанный в пункте 7 Информационной карты аукциона. В случае противоречия между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.
16.3. Отсутствие перевода сопроводительной документации и печатной литературы, представленной на другом языке, на язык, указанный в пункте 7 Информационной карты аукциона, считается несоответствием заявки требованиям документации.

17.	Требования к форме и оформлению заявок 
17.1. Заявка должна быть подготовлена по формам, представленным в документации, и содержать сведения и документы, указанные в документации. 
17.2. При описании сведений и предложений участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
17.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований и разночтений.
	17.4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Документы, включенные в состав заявки, представляются в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов.
17.5. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.
17.6. Заявка может быть подана участником в форме электронного документа. При этом какие-либо специальные требования к форме сведений и документов, входящих в состав заявки, отличные от требований, предъявляемых к заявке, направляемой в печатном виде, не предъявляются.
17.7. Документы, представляемые участниками в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.
17.8. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику.

18.	Посещение места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
18.1. С целью получения полной информации, необходимой для подготовки предложения и последующего выполнения контракта, участнику предоставляется право за свой счёт посетить место выполнения будущих работ. Это даст ему возможность самостоятельно оценить местные условия, место для складских помещений, транспортные возможности и ограничения.
18.2. Будет считаться, что участник размещения заказа имеет полную информацию о месте выполнения работ, как в случае посещения его, так и отказа от такой возможности. При этом, отсутствие или неправильное толкование собранных участником размещения заказа каких-либо данных (информации) не может в последующем служить основанием для пересмотра заявки на участие в аукционе или условий стоимости выполнения работ по контракту.

19.	Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
19.1. Описание товара, работ, услуг, являющихся предметом контракта, их количественных и качественных характеристик производится участником в виде сведений в свободной письменной форме. Пунктом 12 Информационной карты аукциона могут быть установлены дополнительные требования к форме и содержанию таких сведений.
19.2. Участники вправе включать в состав заявки дополнительные документы, подтверждающие информацию, изложенную в описании, предусмотренном пунктом 19.1 документации. При этом наличие таких дополнительных документов не исключает обязательность представления сведений. 
19.3. Отсутствие таких сведений, либо несоблюдение дополнительных требований к описанию сведений, предусмотренных пунктом 12 Информационной карты аукциона, несоответствие функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара требованиям, указанным в технических заданиях раздела V, является основанием для принятия решения об отказе в допуске участника к участию в аукционе.
	19.4. В случае, если предметом размещения заказа является право на заключение контракта на поставку товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития от 05.12.2008 № 427, участник обязан указать в описании страну происхождения товара. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.

20.	Документы и сведения, входящие в состав заявки
20.1. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена участником в соответствии с образцами форм раздела VIII документации.
20.2. Документы и сведения, входящие в состав заявки:
(a)	Опись документов, представленных в составе заявки (форма № 1 раздела VIII документации «Опись документов»);
(b)	Заявка (форма № 2 раздела VIII документации «Заявка на участие в аукционе») должна содержать:
- Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия имя, отчество, паспортные данные (для физического лица);
- Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
(c)	Общие сведения об участнике (форма № 3 раздела VIII документации «Общие сведения об участнике»);
(d)	Приложение № 1 к заявке на участие в аукционе – по желанию участника.
20.3. В составе заявки должны содержаться также следующие документы:
(a)	Сведения о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, подготовленные в соответствии с пунктом 19 документации;
(b)	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона) или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), либо копии документов удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;
(c)	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
(d)	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
(e)	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
(f)	Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 Информационной карты аукциона, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
(g)	Копии документов, подтверждающих соответствие участника установленным требованиям и условиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, предусмотренные пунктом 11 Информационной карты аукциона. Срок действия таких документов не должен истекать до даты завершения размещения заказа;
(h)	Документы, подтверждающие обладание участником исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, если такое требование предусмотрено пунктом 10 Информационной карты аукциона;
(i)	Документы, подтверждающие внесение участником денежных средств в качестве обеспечения заявки (платежное поручение или его копия), в случае, если обеспечение заявки предусмотрено пунктом 16 Информационной карты аукциона.
(j)	Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, в случае, если подпунктом (g) пункта 9.1 документации установлено требование к участнику.
20.4. Формы, представленные в разделе VIII документации, могут быть заполнены по каждому лоту отдельно, либо совместно по нескольким лотам. 
20.5. Документы, представляемые участником в составе аукционной заявки, желательно располагать в последовательности предусмотренной пунктами 20.2, 20.3. Документы, предоставляемые по желанию участника, прикладываются после обязательных документов.
20.6. Неполное представление документов, представление документов с отклонением от установленных в документации форм (в части сведений, представление которых обязательно) и изменением условий контрактов, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике или о предмете аукциона является основанием для принятия решения об отказе в допуске участника к участию в аукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23.5 документации.

21.	Подача заявок
21.1. Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае установления факта подачи одним участником двух или более заявок в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
21.2. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе, несёт участник. Уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона. 
21.3. Участники могут представить заявку по адресу, указанному в пункте 13 Информационной карты аукциона любым возможным способом по желанию участника. Возможность приема заявки в электронной форме отсутствует.
21.4. Допускается представление заявок, как в запечатанном конверте (с указанием наименования и номера аукциона, номера лота), так и без конверта.
21.5. Уполномоченный орган регистрирует заявки, поступившие в сроки, указанные в пункте 13 Информационной карты аукциона. По требованию участника, подавшего заявку, уполномоченный орган выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
21.6. Заявка должна быть подана в сроки, указанные в пункте 13 Информационной карты аукциона.
21.7. Уполномоченный орган может, в случае необходимости, перенести окончание срока подачи заявок на более поздний срок, внеся изменения в документацию.
21.8. Датой подачи заявки считается дата регистрации уполномоченным органом заявки.
21.9. Полученные после окончания приема заявок заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. В случае, если документацией установлено требование обеспечения заявки, внесенные в качестве обеспечения денежные средства возвращаются участникам в срок, предусмотренный пунктом 12.4 документации.

22.	Отзыв заявок
22.1. Участник, подавший заявку, вправе отозвать свою заявку (форма № 5 раздела VIII документации «Уведомление об отзыве заявки») в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок.
22.2. Изменение заявки после ее подачи не допускается. В случае подачи участником изменений заявки, указанные изменения оставляются аукционной комиссией без рассмотрения и могут быть возвращены участнику.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

23.	Рассмотрение заявок
23.1. Для осуществления рассмотрения заявок уполномоченный орган создает аукционную комиссию. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие участников требованиям, установленным законодательством. Срок рассмотрения не может превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок. 
23.2. Место, дата и время начала рассмотрения заявок определяется пунктом 14 Информационной карты аукциона.
23.3. Заявка считается отвечающей требованиям документации, если представлены все требуемые документы в соответствии с пунктом 20 документации, должным образом заполнены все формы, приведенные в разделе VIII документации, функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров, работ или услуг. 
23.4. При рассмотрении заявок участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления сведений и документов, определенных пунктом 20 документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, являющихся предметом контракта;
2) несоответствия участника требованиям, предусмотренным статьей 11 Федерального закона и пунктом 9 документации;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если в пункте 16 Информационной карты аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо не соответствия таких документов требованиям действующего законодательства;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации.
23.5. Аукционная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям документации и участник может быть допущен к участию в аукционе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. Аукционная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований документации только в случае, если эти отклонения не противоречат требованиям действующего законодательства.
23.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 20 документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган или аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
23.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Данный протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается уполномоченным органом на официальном сайте, указанном в пункте 6 Информационной карты аукциона.
23.8. Участникам, признанным участниками аукциона, и участникам, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок. Форма и способ направления уведомления определяются аукционной комиссией. 
 23.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе (по предмету аукциона или лоту) всех участников, подавших заявки (по предмету аукциона или лоту), или о допуске к участию в аукционе (по предмету аукциона или лоту) и признании участником аукциона (по предмету аукциона или лоту) только одного участника, подавшего заявку (по предмету аукциона или лоту), аукцион (по предмету аукциона или лоту) признается несостоявшимся.
23.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Контракт может быть заключен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения аукционных заявок.

24.	Порядок проведения аукциона
24.1. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей в месте и в срок, указанные в пункте 15 Информационной карты аукциона. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона, либо их представители. Процедура открытого аукциона проводится аукционистом. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
24.2. Участники аукциона, изъявившие желание участвовать в аукционе, или их представители обязаны прибыть к месту проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать минут до его начала и зарегистрироваться. Для участия в аукционе участники или их представителя предоставляют направление на аукцион по форме № 6 раздела VIII документации «Направление на участие в аукционе», подписанное участником или лицом, имеющим полномочия на совершение таких действий, доверенность по форме № 7 раздела VIII документации «Доверенность на уполномоченное лицо», а также документы, удостоверяющие личность, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
24.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 
24.4. В случае, если в пункте 3 Информационной карты аукциона указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в разделе V документации, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в пункте 3 Информационной карты аукциона на «шаг аукциона».
24.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) % начальной цены контракта (цены лота). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 
24.6. Процедура аукциона проходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
24.7. Уполномоченный орган, аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона либо членов аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если размещение заказа осуществляется по нескольким лотам) и объявлении перерыва. Во время проведения аукциона, включая перерыв, участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона. 
24.8. При проведении аукциона уполномоченный орган осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и в течение дня, следующего после дня подписания протокола, размещается на официальном сайте и в течение пяти рабочих дней публикуется в официальном печатном издании, указанном в пункте 6 Информационной карты аукциона.
24.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
24.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

25.	Заключение контракта
25.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 
25.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, предусмотренный разделом VII документации. Цена контракта должна быть фиксированной в течение всего срока действия контракта.
	25.3. При размещении заказа на поставки товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития от 05.12.2008 № 427, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
25.4. В течение срока, указанного в пункте 18 Информационной карты аукциона, со дня размещения протокола аукциона и передачи проекта контракта победителю аукциона победитель возвращает подписанный проект контракта. 
25.5. В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 18 Информационной карты аукциона, не вернул заказчику подписанный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.
25.6. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона и указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключение контракта.
25.7. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.
25.8. В случае, если пунктом 17 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения контракта, контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
25.9. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
25.10. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр контрактов.

26.	Признание аукциона несостоявшимся
26.1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о признании только одного участника, подавшего заявку, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников, подавших заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника, подавшего заявку, в отношении этого лота.
26.2. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 24.5 документации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

27.	Изменение количества поставляемого по контракту товара, объема выполняемых работ и оказываемых услуг
27.1. Заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
27.2. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено аукционной документацией. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в аукционе, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

28.	Право на обжалование
Любой участник имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. 

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

Приведенные ниже конкретные условия проведения аукциона – Информационная карта (ИК) аукциона – являются неотъемлемой частью документации. 
№
п/п	Наименование	
1	Предмет торгов: Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по ремонту автодорог и тротуаров г. Яровое.
ЛОТ № 1
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. 40 лет Октября (от ул. Гагарина до ул. Кулундинская) г. Яровое.
ЛОТ № 2
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ул. Комарова) г. Яровое.
ЛОТ № 3
Устройство тротуара по ул. Мира (от ул. Шукшина до ул. Комсомольская) и по ул. 40 лет Октября от ул. Северная магистраль г. Яровое.
ЛОТ № 4
Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ул. Заводская) г. Яровое.
ЛОТ № 5
Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Перекопская (от ул. 40 лет Октября до ул. Мира) г. Яровое.
Уполномоченный орган:
Администрация города Яровое Алтайского края
Местонахождение: 658837, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 7
Почтовый адрес: 658837, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 7
E-mail: econom@yarovoe.org, факс: 8(385 68) 4-30-90
Контактное лицо: Хижняк Александр Викторович, тел. 8(38568) 4-05-23
Муниципальный заказчик:
ЛОТЫ № 1, 2, 3, 4, 5
Наименование: Администрация города Яровое Алтайского края
Место нахождения: 658837, Алтайский край, г.Яровое, ул. Гагарина, 7
Юридический адрес: 658837, Алтайский край, г.Яровое, ул. Гагарина, 7
E-mail: adm_yar@ab.ru, факс: 8(385 68) 4-30-90
Ответственный исполнитель: Кучер Геннадий Николаевич тел. 8(38568) 4-07-91	
2	Источник финансирования заказа: городской бюджет, краевой бюджет	
3	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб.:
Лот № 1: 732 426 (Семьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек
Лот № 2: 787 865 (Семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек 
Лот № 3: 314 120 (Триста четырнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек
Лот № 4: 1 604 081 (Один миллион шестьсот четыре тысячи восемьдесят один) рубль 00 копеек
Лот № 5: 1 950 707 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч семьсот семь) рублей 00 копеек	
4	Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):
 ЛОТЫ № 1, 2, 3, 4, 5-  5 % от начальной цены контракта (лота).	
5	Порядок формирования цены контракта (цены лота):
ЛОТЫ № 1, 2, 3, 4, 5 определен разделом V документации, в цену контракта (цену лота) должны быть включены все расходы по перевозке, доставке, погрузо-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладка, стоимость материалов, уборка упаковочной тары, а также налоги, пошлины, сборы, НДС, страхование и прочие накладные расходы, обязательные платежи. Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».	
6	Официальный сайт: www.gzalt.ru, www.yarovoe.org
Официальное печатное издание: газета «Яровские вести»	
7	Язык заявки: русский
Язык перевода: русский	
8	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов: российский рубль	
9	Документы, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: нет	
10	Документы, подтверждающие обладание участником исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности: нет	
11	Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: ЛОТЫ № 1, 2, 3, 4, 5
•	соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (в том числе наличие свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией);
•	непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
•	неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
•	отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. (Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято).
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.	
12	Дополнительные требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара,  выполняемых работ, оказываемых услуг, функциональных (потребительских) свойств товара, количественных и качественных характеристик товара, работ, услуг: ЛОТЫ № 1, 2, 3, 4, 5
Указание характеристик выполняемых работ должно осуществляться в той форме и в том порядке, в котором они изложены в разделе V. «ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, ВИДЫ И количество товара, объемы работ, УСЛУГ. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА).
Подрядчик должен выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций из собственных материалов	
13	Место, дата начала и окончания срока подачи заявок: 
658837, Алтайский край, г.Яровое, ул. Гагарина, 7, каб.211,
дата начала подачи: 14 декабря 2010г. с 08:00 часов
дата окончания подачи: 11 января 2011г. до 17:15 часов
	
14	Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 
658837, Алтайский край, г.Яровое, ул. Гагарина, 7, каб.310, 
с 12 января 2011г. с 08 час. 00 мин.	
15	Место, дата и время проведения аукциона: 
658837, Алтайский край, г.Яровое, ул. Гагарина, 7, каб.310, 
«20» января 2011г. в 14 часов 00 минут по местному времени.	
16	Обеспечение заявки: не требуется	
17	Обеспечение исполнения контракта: не требуется.	
18	Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола	
19 	Возможность заключения контрактов с несколькими участниками размещения заказа: отсутствует 	

РАЗДЕЛ V. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, ВИДЫ И количество товара, 
объемы работ, УСЛУГ. 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)

ЛОТ № 1
Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. 40 лет Октября (от ул. Гагарина до ул. Кулундинская) г. Яровое
Наименование и объем выполняемых работ: 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. 40 лет Октября 
(от ул. Гагарина до ул. Кулундинская) г.Яровое	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
1.	Разработка грунта бульдозерами (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,0075	
2.	Разработка грунта вручную, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,015	
3.	Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной)	т	14,4	
4.	Перевозка грузов автомобилями на расстояние до 3 км (класс груза 1)	т	12	
5.	Устройство покрытий толщиной 15 см: однослойных	1000 м2 покрытий	0,05	
6.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	100 т смеси	0,0352	
7.	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей 	1000 м2 покрытий	2,4	

ЛОТ № 2
Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ул. Комарова) г. Яровое
Наименование и объем выполняемых работ:  
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара  ул. Гагарина
(от ул. Пушкина до ул. Комарова) г. Яровое	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица
измерения	Количество	
1	2	3	4	
1.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной  смеси	100т смеси	0,4333	

2.	
Устройство покрытия толщиной 7 см из асфальтобетонных смесей 	
1000 м2 покрытий	
2,75	

ЛОТ № 3
Предмет контракта: Устройство тротуара по ул. Мира (от ул. Шукшина до ул. Комсомольская) и по ул. 40 лет Октября (от ул. Северная магистраль) г. Яровое

Наименование и объем выполняемых работ: 
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Устройство тротуара по ул. Мира (от ул. Шукшина до ул. Комсомольская) и по ул. 40 лет Октября от ул. Северная магистраль г. Яровое	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	
1	Механизированная разработка грунта бульдозерами	1000м3 грунта	0,0354	
2	Планировка вручную дна и откосов, группа грунтов 2	1000м2 спланиров. поверхности	0,036	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих  слоев оснований: из щебня	100м3 материала	0,708	
4	Устройство асфальтобетонных тротуаров	100м2	7,08	
5	Укрепление обочин грунтом	1000м2 покрытий	0,354	

ЛОТ № 4
Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ул. Заводская) г. Яровое
Наименование и объем выполняемых работ: 
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Ремонт автодороги по ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ул. Заводская) г. Яровое
	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
1.	Устройство покрытия толщиной 7 см из асфальтобетонных смесей	1000 м2 покрытий	4,7	

ЛОТ № 5
Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Перекопская (от ул. 40 лет Октября до ул. Мира) г. Яровое
Наименование и объем выполняемых работ: 
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Ремонт автодороги по ул. Перекопская
(от ул. 40 лет Октября до ул. Мира) г. Яровое	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица
измерения	Количество	
1	3	4	5	
1.	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,085	
2.	Планировка площадей бульдозерами 	1000м2  спланир.поверх.	2,95	
3.	Уплотнение грунта катками 	1000м3 уплотн. грунта	0,11	
4.	Устройство покрытий из щебня толщиной 15 см однослойных	1000 м2 покрытий	2,95	
5.	Устройство покрытия толщиной 7 см из асфальтобетонных смесей 	1000 м2 покрытий	2,95	
6.	Устройство сбросов воды 	100 м сброса	0,4	

Все указания на товарные знаки в технических заданиях (ведомостях объемов работ и т.д.) читать со словами «или эквивалент».
Порядок формирования цены контракта: в цену работ должны быть включены все необходимые расходы, в том числе:
1.	Все затраты связанные с приобретением, доставкой материалов до места производства работ. 
2.	Все затраты связанные  с перевозкой, командировочными расходами, страхованием.
3.	Все затраты связанные с производством работ, оформлением проектно-сметной документации. 
4.	 Все затраты связанные с уборкой мусора с территории Заказчика, его погрузке, транспортировке и утилизации.
5.	Все затраты связанные с уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей (НДС и т.д.)
Изменение стоимости работ с учетом инфляционных процессов не предусматривается. 

РАЗДЕЛ VI. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, 
выполнения работ, оказания услуг. Требования к сроку и (или) объему гарантий качества ТОВАРА, работ, услуг. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, работ, услуг

ЛОТы  № 1, 2, 3 ,4, 5
1. Требования к качеству работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать  Строительным нормам, правилам, ГОСТам. 
       2. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 5-ти лет. 
       3. Условия выполнения работ: Подрядчик должен выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций из собственных материалов.

ЛОТ  № 1
Место выполнения работ: г. Яровое Алтайского края, ул. 40 лет Октября (от ул. Гагарина до ул. Кулундинская)
Условия выполнения работ: Согласно дефектной ведомости (см. РАЗДЕЛ V)
Работы должны быть выполнены согласно условиям контракта и ведомости объемов работ, выполняются материалами и оборудованием подрядчика, используемые материалы должны быть новыми и иметь сертификаты качества. Качество работ должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации. 
Сроки выполнения работ: до 1 июля 2011 г.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичным расчетом по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 10 дней со дня подписания сторонами справки формы КС – 2, КС – 3.       
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.

ЛОТ  № 2
Место выполнения работ: г. Яровое Алтайского края, ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ул. Комарова)
Условия выполнения работ: Согласно дефектной ведомости (см. РАЗДЕЛ V)
Работы должны быть выполнены согласно условиям контракта и ведомости объемов работ, выполняются материалами и оборудованием подрядчика, используемые материалы должны быть новыми и иметь сертификаты качества. Качество работ должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации. 
Сроки выполнения работ: до 1 июня 2011 г. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичным расчетом по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 10 дней со дня подписания сторонами справки формы КС – 2, КС – 3.       
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.

ЛОТ  № 3
Место выполнения работ: г. Яровое Алтайского края, ул. Мира (от ул. Шукшина до ул. Комсомольская) и по ул. 40 лет Октября от ул. Северная магистраль
Условия выполнения работ: Согласно дефектной ведомости (см. РАЗДЕЛ V)
Работы должны быть выполнены согласно условиям контракта и ведомости объемов работ, выполняются материалами и оборудованием подрядчика, используемые материалы должны быть новыми и иметь сертификаты качества. Качество работ должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации. 
Сроки выполнения работ: до 1 июля 2011 г. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичным расчетом по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 10 дней со дня подписания сторонами справки формы КС – 2, КС – 3.       
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.

ЛОТ  № 4
Место выполнения работ: г. Яровое Алтайского края, ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ул. Заводская)
Условия выполнения работ: Согласно дефектной ведомости (см. РАЗДЕЛ V)
Работы должны быть выполнены согласно условиям контракта и ведомости объемов работ, выполняются материалами и оборудованием подрядчика, используемые материалы должны быть новыми и иметь сертификаты качества. Качество работ должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации. 
Сроки выполнения работ: до 1 июня 2011 г. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичным расчетом по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 10 дней со дня подписания сторонами справки формы КС – 2, КС – 3.       
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.
 
ЛОТ  № 5
Место выполнения работ: г. Яровое Алтайского края, ул. Перекопская (от ул. 40 лет Октября до ул. Мира)
Условия выполнения работ: Согласно дефектной ведомости (см. РАЗДЕЛ V)
Работы должны быть выполнены согласно условиям контракта и ведомости объемов работ, выполняются материалами и оборудованием подрядчика, используемые материалы должны быть новыми и иметь сертификаты качества. Качество работ должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации. 
Сроки выполнения работ: до 1 июля 2011 г.. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичным расчетом по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 10 дней со дня подписания сторонами справки формы КС – 2, КС – 3.       
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ VII. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
	
Лот № 1
Муниципальный контракт № 
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Яровое                                                                                               "___"___________201_ г.

Администрация города Яровое Алтайского края, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Мартыновой Нины Ефимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________, действующ___ на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с протоколом открытого аукциона  от _____________ № __________, именуемые в дальнейшем  Стороны,   заключили  настоящий  Контракт  о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

          1.1. Подрядчик обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работу,  указанную в п.1.2 настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику,  а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. 40 лет Октября (от ул. Гагарина до ул. Кулундинская) г. Яровое в соответствии с дефектной ведомостью (приложение № 1 к Контракту): (далее - работы).
     1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии со строительными нормами, правилами и ГОСТами.
1.4. Срок выполнения работ до 01 июля 2011 года. Подрядчик имеет  право выполнить работы досрочно.
     1.5.   Работа   считается   выполненной   после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1.  Работы  оплачиваются  Заказчиком  в  строгом    соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
     2.2. Цена настоящего Контракта составляет _____________________ руб. (__________________________________ руб. __ коп.)
     2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
Оплата осуществляется по безналичному расчету в течение 10 дней по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.
     2.4.     В  случае выполнения работ отдельными   этапами финансирование осуществляется поэтапно.
     2.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
     
3. Обязательства сторон
     3.1. Заказчик имеет право:
     3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
     3.2. Подрядчик обязан:
     3.2.1. Выполнить все работы в  объеме  и  в  срок до 01 июля 2011 года,  и  сдать  работы   Заказчику в  состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.
     3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ  по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль  за  ходом  выполняемых  ими работ.
     3.2.3.  Нести  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения материалов, оборудования, переданной для  переработки  (обработки)  вещи, или иного используемого для исполнения договора имущества.
     3.2.4. По окончании работ передать  ее  результат  и  права   на нее Заказчику,  а  также  передать  Заказчику  информацию,    необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.
     3.2.5.  Предоставить  срок  гарантии  нормального   функционирования результатов работы не менее 5-и лет с даты подписания  Сторонами  акта сдачи-приемки.
     3.2.6. При обнаружении  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации недостатков,  которые  не  позволят  продолжить  нормальную  эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за  свой  счет.  При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
     3.2.7. Возвратить по окончании работ  неиспользованные   материалы и имущество, предоставленные  Заказчиком  для  производства  работ,   в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее.
     3.3. Заказчик обязан:
     3.3.1. В течение 5-и дней после получения от Подрядчика извещения об окончании  работы  (этапа  работ)  либо  по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего Контракта, осмотреть и принять результаты работы,  а  при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих  результаты  работы,  или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Заказчика.
     3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,  установленные настоящим Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ

     4.1. Подрядчик обязан  в  письменной  форме  известить   Заказчика о выполнении работ.
     4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и  приемка  его  Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ,  подписываемым  обеими  Сторонами,  с  указанием недостатков (в случае их  обнаружения),  а  также  сроков  и   порядка их устранения.
     В случае  выявления  несоответствия  результатов  выполненных  работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием  сроков  их исправлений и направляет его Подрядчику.
     Подрядчик обязан в течение 5-ти дней со дня  получения  указанного  акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
     4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в  случаях,  если  оно  было  выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
     4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон

     5.1.  За  нарушение  установленного  по  Контракту  конечного срока выполнения работ и  за  нарушение  сроков  выполнения  этапов,   если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в  размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
     5.2. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Контрактом  сроков платежей  Заказчик  уплачивает  Подрядчику  пеню  в     размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки.    
     5.3.  Ответственность  сторон  в   иных   случаях     определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.     
     5.4.  Уплата  неустойки  не  освобождает   Стороны   от   исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

     6.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность   перед другой Стороной   за   неисполнение   обязательств   по     настоящему Контракту,  обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой      силы, т.е.  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях   обстоятельств,  возникших помимо воли и желания сторон и которые  нельзя  предвидеть  или избежать, в том числе  объявленная  или  фактическая  война,  гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие   природные   стихийные   бедствия,   а   также      издание актов государственных органов.
     6.2. Свидетельство, выданное соответствующим  компетентным  органом,  является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия непреодолимой силы.
     6.3. Сторона, не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно  известить другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение обязательств по Контракту.
     6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении 3  (трех)  последовательных  месяцев,  настоящий   Контракт    может быть расторгнут любой из  Сторон  путем  направления  письменного  уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

     7.1. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по настоящему Контракту или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров между ними.
     7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде     согласно порядку,  установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

     8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту  имеют  силу только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны обеими Сторонами.
     8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с  п.6.4  настоящего  Контракта  либо  по  соглашению  Сторон,   либо   на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     8.3.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий   Контракт,   должна направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть   настоящий Контракт другой Стороне  не  позднее,  чем  за  7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

9. Прочие условия

     9.1. Настоящий Контракт вступает в  действие  с   _________________ и действует  до  _______________________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).
     9.2. В случае изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия, банковских реквизитов и  прочего,  она  обязана  в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта.
     9.3.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
     9.4. Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта:
•	дефектная ведомость  на выполнение работ на 1 листе;
•	локальная смета на __ листах;
     9.5. Другие условия по усмотрению Сторон не предусматриваются.
     9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

Администрация города Яровое
Алтайского края

658837, г.Яровое, ул.Гагарина,7
ИНН 2211001543 КПП 221101001
УФК по Алтайскому краю
(Администрация города Яровое
Алтайского края л.с. 03173010800)
р/сч. 40204810500000007100
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 
краю г.Барнаул
БИК 040173001
ОГРН 1022200883847

Глава администрации

_____________________ Н.Е.Мартынова
 	ПОДРЯДЧИК

Лот № 2
Муниципальный контракт № 
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Яровое                                                                                               "___"___________201_ г.

Администрация города Яровое Алтайского края, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Мартыновой Нины Ефимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________, действующ___ на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с протоколом открытого аукциона  от _____________ № __________, именуемые в дальнейшем  Стороны,   заключили  настоящий  Контракт  о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

     1.1. Подрядчик обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работу,  указанную в п.1.2 настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику,  а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ул. Комарова) г. Яровое в соответствии с дефектной ведомостью (приложение № 1 к Контракту): (далее - работы).
     1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии со строительными нормами, правилами и ГОСТами.
1.4. Срок выполнения работ до 01 июня 2011 года. Подрядчик имеет  право выполнить работы досрочно.
     1.5.   Работа   считается   выполненной   после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1.  Работы  оплачиваются  Заказчиком  в  строгом    соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
     2.2. Цена настоящего Контракта составляет _____________________ руб. (__________________________________ руб. __ коп.)
     2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
Оплата осуществляется по безналичному расчету в течение 10 дней по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.
     2.4.     В  случае выполнения работ отдельными   этапами финансирование осуществляется поэтапно.
     2.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
     
3. Обязательства сторон
     3.1. Заказчик имеет право:
     3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
     3.2. Подрядчик обязан:
     3.2.1. Выполнить все работы в  объеме  и  в  срок до 01 июня 2011 года,  и  сдать  работы   Заказчику в  состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.
     3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ  по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль  за  ходом  выполняемых  ими работ.
     3.2.3.  Нести  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения материалов, оборудования, переданной для  переработки  (обработки)  вещи, или иного используемого для исполнения договора имущества.
     3.2.4. По окончании работ передать  ее  результат  и  права   на нее Заказчику,  а  также  передать  Заказчику  информацию,    необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.
     3.2.5.  Предоставить  срок  гарантии  нормального   функционирования результатов работы не менее 5-и лет с даты подписания  Сторонами  акта сдачи-приемки.
     3.2.6. При обнаружении  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации недостатков,  которые  не  позволят  продолжить  нормальную  эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за  свой  счет.  При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
     3.2.7. Возвратить по окончании работ  неиспользованные   материалы и имущество, предоставленные  Заказчиком  для  производства  работ,   в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее.
     3.3. Заказчик обязан:
     3.3.1. В течение 5-и дней после получения от Подрядчика извещения об окончании  работы  (этапа  работ)  либо  по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего Контракта, осмотреть и принять результаты работы,  а  при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих  результаты  работы,  или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Заказчика.
     3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,  установленные настоящим Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ

     4.1. Подрядчик обязан  в  письменной  форме  известить   Заказчика о выполнении работ.
     4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и  приемка  его  Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ,  подписываемым  обеими  Сторонами,  с  указанием недостатков (в случае их  обнаружения),  а  также  сроков  и   порядка их устранения.
     В случае  выявления  несоответствия  результатов  выполненных  работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием  сроков  их исправлений и направляет его Подрядчику.
     Подрядчик обязан в течение 5-ти дней со дня  получения  указанного  акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
     4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в  случаях,  если  оно  было  выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
     4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон

     5.1.  За  нарушение  установленного  по  Контракту  конечного срока выполнения работ и  за  нарушение  сроков  выполнения  этапов,   если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в  размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
     5.2. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Контрактом  сроков платежей  Заказчик  уплачивает  Подрядчику  пеню  в     размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки.    
     5.3.  Ответственность  сторон  в   иных   случаях     определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.     
     5.4.  Уплата  неустойки  не  освобождает   Стороны   от   исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

     6.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность   перед другой Стороной   за   неисполнение   обязательств   по     настоящему Контракту,  обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой      силы, т.е.  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях   обстоятельств,  возникших помимо воли и желания сторон и которые  нельзя  предвидеть  или избежать, в том числе  объявленная  или  фактическая  война,  гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие   природные   стихийные   бедствия,   а   также      издание актов государственных органов.
     6.2. Свидетельство, выданное соответствующим  компетентным  органом,  является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия непреодолимой силы.
     6.3. Сторона, не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно  известить другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение обязательств по Контракту.
     6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении 3  (трех)  последовательных  месяцев,  настоящий   Контракт    может быть расторгнут любой из  Сторон  путем  направления  письменного  уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

     7.1. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по настоящему Контракту или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров между ними.
     7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде     согласно порядку,  установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

     8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту  имеют  силу только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны обеими Сторонами.
     8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с  п.6.4  настоящего  Контракта  либо  по  соглашению  Сторон,   либо   на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     8.3.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий   Контракт,   должна направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть   настоящий Контракт другой Стороне  не  позднее,  чем  за  7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

9. Прочие условия

     9.1. Настоящий Контракт вступает в  действие  с   _________________ и действует  до  _______________________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).
     9.2. В случае изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия, банковских реквизитов и  прочего,  она  обязана  в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта.
     9.3.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
     9.4. Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта:
•	дефектная ведомость  на выполнение работ на 1 листе;
•	локальная смета на __ листах;
     9.5. Другие условия по усмотрению Сторон не предусматриваются.
     9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

Администрация города Яровое
Алтайского края

658837, г.Яровое, ул.Гагарина,7
ИНН 2211001543 КПП 221101001
УФК по Алтайскому краю
(Администрация города Яровое
Алтайского края л.с. 03173010800)
р/сч. 40204810500000007100
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 
краю г.Барнаул
БИК 040173001
ОГРН 1022200883847

Глава администрации

_____________________ Н.Е.Мартынова
 	ПОДРЯДЧИК

Лот № 3
Муниципальный контракт № 
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Яровое                                                                                               "___"___________201_ г.

Администрация города Яровое Алтайского края, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Мартыновой Нины Ефимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________, действующ___ на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с протоколом открытого аукциона  от _____________ № __________, именуемые в дальнейшем  Стороны,   заключили  настоящий  Контракт  о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

     1.1. Подрядчик обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работу,  указанную в п.1.2 настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику,  а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по устройству тротуаров по ул. Мира (от ул. Шукшина до ул. Комсомольская) и по ул. 40 лет октября от ул. Северная магистраль г. Яровое в соответствии с дефектной ведомостью (приложение № 1 к Контракту): (далее - работы).
     1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии со строительными нормами, правилами и ГОСТами.
1.4. Срок выполнения работ до 01 июля 2011 года. Подрядчик имеет  право выполнить работы досрочно.
     1.5.   Работа   считается   выполненной   после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1.  Работы  оплачиваются  Заказчиком  в  строгом    соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
     2.2. Цена настоящего Контракта составляет _____________________ руб. (__________________________________ руб. __ коп.)
     2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
Оплата осуществляется по безналичному расчету в течение 10 дней по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.
     2.4.     В  случае выполнения работ отдельными   этапами финансирование осуществляется поэтапно.
     2.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
     
3. Обязательства сторон
     3.1. Заказчик имеет право:
     3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
     3.2. Подрядчик обязан:
     3.2.1. Выполнить все работы в  объеме  и  в  срок до 01 июля 2011 года,  и  сдать  работы   Заказчику в  состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.
     3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ  по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль  за  ходом  выполняемых  ими работ.
     3.2.3.  Нести  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения материалов, оборудования, переданной для  переработки  (обработки)  вещи, или иного используемого для исполнения договора имущества.
     3.2.4. По окончании работ передать  ее  результат  и  права   на нее Заказчику,  а  также  передать  Заказчику  информацию,    необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.
     3.2.5.  Предоставить  срок  гарантии  нормального   функционирования результатов работы не менее 5-и лет с даты подписания  Сторонами  акта сдачи-приемки.
     3.2.6. При обнаружении  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации недостатков,  которые  не  позволят  продолжить  нормальную  эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за  свой  счет.  При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
     3.2.7. Возвратить по окончании работ  неиспользованные   материалы и имущество, предоставленные  Заказчиком  для  производства  работ,   в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее.
     3.3. Заказчик обязан:
     3.3.1. В течение 5-и дней после получения от Подрядчика извещения об окончании  работы  (этапа  работ)  либо  по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего Контракта, осмотреть и принять результаты работы,  а  при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих  результаты  работы,  или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Заказчика.
     3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,  установленные настоящим Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ

     4.1. Подрядчик обязан  в  письменной  форме  известить   Заказчика о выполнении работ.
     4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и  приемка  его  Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ,  подписываемым  обеими  Сторонами,  с  указанием недостатков (в случае их  обнаружения),  а  также  сроков  и   порядка их устранения.
     В случае  выявления  несоответствия  результатов  выполненных  работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием  сроков  их исправлений и направляет его Подрядчику.
     Подрядчик обязан в течение 5-ти дней со дня  получения  указанного  акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
     4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в  случаях,  если  оно  было  выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
     4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон

     5.1.  За  нарушение  установленного  по  Контракту  конечного срока выполнения работ и  за  нарушение  сроков  выполнения  этапов,   если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в  размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
     5.2. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Контрактом  сроков платежей  Заказчик  уплачивает  Подрядчику  пеню  в     размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки.    
     5.3.  Ответственность  сторон  в   иных   случаях     определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.     
     5.4.  Уплата  неустойки  не  освобождает   Стороны   от   исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

     6.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность   перед другой Стороной   за   неисполнение   обязательств   по     настоящему Контракту,  обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой      силы, т.е.  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях   обстоятельств,  возникших помимо воли и желания сторон и которые  нельзя  предвидеть  или избежать, в том числе  объявленная  или  фактическая  война,  гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие   природные   стихийные   бедствия,   а   также      издание актов государственных органов.
     6.2. Свидетельство, выданное соответствующим  компетентным  органом,  является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия непреодолимой силы.
     6.3. Сторона, не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно  известить другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение обязательств по Контракту.
     6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении 3  (трех)  последовательных  месяцев,  настоящий   Контракт    может быть расторгнут любой из  Сторон  путем  направления  письменного  уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

     7.1. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по настоящему Контракту или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров между ними.
     7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде     согласно порядку,  установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

     8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту  имеют  силу только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны обеими Сторонами.
     8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с  п.6.4  настоящего  Контракта  либо  по  соглашению  Сторон,   либо   на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     8.3.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий   Контракт,   должна направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть   настоящий Контракт другой Стороне  не  позднее,  чем  за  7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

9. Прочие условия

     9.1. Настоящий Контракт вступает в  действие  с   _________________ и действует  до  _______________________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).
     9.2. В случае изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия, банковских реквизитов и  прочего,  она  обязана  в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта.
     9.3.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
     9.4. Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта:
•	дефектная ведомость   на выполнение работ на __листе;
•	локальная смета на __ листах;
     9.5. Другие условия по усмотрению Сторон не предусматриваются.
     9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

Администрация города Яровое
Алтайского края

658837, г.Яровое, ул.Гагарина,7
ИНН 2211001543 КПП 221101001
УФК по Алтайскому краю
(Администрация города Яровое
Алтайского края л.с. 03173010800)
р/сч. 40204810500000007100
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 
краю г.Барнаул
БИК 040173001
ОГРН 1022200883847

Глава администрации

_____________________ Н.Е.Мартынова
 	ПОДРЯДЧИК

Лот № 4
Муниципальный контракт № 
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Яровое                                                                                               "___"___________2010 г.

Администрация города Яровое Алтайского края, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Мартыновой Нины Ефимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________, действующ___ на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с протоколом открытого аукциона  от _____________ № __________, именуемые в дальнейшем  Стороны,   заключили  настоящий  Контракт  о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

     1.1. Подрядчик обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работу,  указанную в п.1.2 настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику,  а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по  ремонту автодороги  по ул. Гагарина (от ул. Пушкина до ул. Заводская) г. Яровое в соответствии с дефектной ведомостью (приложение № 1 к Контракту): (далее - работы).
     1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии со строительными нормами, правилами и ГОСТами.
1.4. Срок выполнения работ до 01 июня 2011 года. Подрядчик имеет  право выполнить работы досрочно.
     1.5.   Работа   считается   выполненной   после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1.  Работы  оплачиваются  Заказчиком  в  строгом    соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
     2.2. Цена настоящего Контракта составляет _____________________ руб. (__________________________________ руб. __ коп.)
     2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета в сумме _______________руб. (_____________________руб. __ коп.) и краевого бюджета в сумме _______________руб. (_____________________руб. __ коп.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
Оплата осуществляется по безналичному расчету в течение 10 дней по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.
     2.4.     В  случае выполнения работ отдельными   этапами финансирование осуществляется поэтапно.
     2.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
     
3. Обязательства сторон
     3.1. Заказчик имеет право:
     3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
     3.2. Подрядчик обязан:
     3.2.1. Выполнить все работы в  объеме  и  в  срок до 01 июня 2011 года,  и  сдать  работы   Заказчику в  состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.
     3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ  по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль  за  ходом  выполняемых  ими работ.
     3.2.3.  Нести  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения материалов, оборудования, переданной для  переработки  (обработки)  вещи, или иного используемого для исполнения договора имущества.
     3.2.4. По окончании работ передать  ее  результат  и  права   на нее Заказчику,  а  также  передать  Заказчику  информацию,    необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.
     3.2.5.  Предоставить  срок  гарантии  нормального   функционирования результатов работы не менее 5-и лет с даты подписания  Сторонами  акта сдачи-приемки.
     3.2.6. При обнаружении  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации недостатков,  которые  не  позволят  продолжить  нормальную  эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за  свой  счет.  При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
     3.2.7. Возвратить по окончании работ  неиспользованные   материалы и имущество, предоставленные  Заказчиком  для  производства  работ,   в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее.
     3.3. Заказчик обязан:
     3.3.1. В течение 5-и дней после получения от Подрядчика извещения об окончании  работы  (этапа  работ)  либо  по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего Контракта, осмотреть и принять результаты работы,  а  при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих  результаты  работы,  или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Заказчика.
     3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,  установленные настоящим Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ

     4.1. Подрядчик обязан  в  письменной  форме  известить   Заказчика о выполнении работ.
     4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и  приемка  его  Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ,  подписываемым  обеими  Сторонами,  с  указанием недостатков (в случае их  обнаружения),  а  также  сроков  и   порядка их устранения.
     В случае  выявления  несоответствия  результатов  выполненных  работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием  сроков  их исправлений и направляет его Подрядчику.
     Подрядчик обязан в течение 5-ти дней со дня  получения  указанного  акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
     4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в  случаях,  если  оно  было  выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
     4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон

     5.1.  За  нарушение  установленного  по  Контракту  конечного срока выполнения работ и  за  нарушение  сроков  выполнения  этапов,   если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в  размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
     5.2. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Контрактом  сроков платежей  Заказчик  уплачивает  Подрядчику  пеню  в     размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки.    
     5.3.  Ответственность  сторон  в   иных   случаях     определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.     
     5.4.  Уплата  неустойки  не  освобождает   Стороны   от   исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

     6.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность   перед другой Стороной   за   неисполнение   обязательств   по     настоящему Контракту,  обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой      силы, т.е.  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях   обстоятельств,  возникших помимо воли и желания сторон и которые  нельзя  предвидеть  или избежать, в том числе  объявленная  или  фактическая  война,  гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие   природные   стихийные   бедствия,   а   также      издание актов государственных органов.
     6.2. Свидетельство, выданное соответствующим  компетентным  органом,  является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия непреодолимой силы.
     6.3. Сторона, не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно  известить другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение обязательств по Контракту.
     6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении 3  (трех)  последовательных  месяцев,  настоящий   Контракт    может быть расторгнут любой из  Сторон  путем  направления  письменного  уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

     7.1. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по настоящему Контракту или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров между ними.
     7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде     согласно порядку,  установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

     8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту  имеют  силу только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны обеими Сторонами.
     8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с  п.6.4  настоящего  Контракта  либо  по  соглашению  Сторон,   либо   на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     8.3.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий   Контракт,   должна направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть   настоящий Контракт другой Стороне  не  позднее,  чем  за  7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

9. Прочие условия

     9.1. Настоящий Контракт вступает в  действие  с   _________________ и действует  до  _______________________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).
     9.2. В случае изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия, банковских реквизитов и  прочего,  она  обязана  в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта.
     9.3.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
     9.4. Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта:
•	дефектная ведомость  на выполнение работ на 1 листе;
•	локальная смета на __ листах;
     9.5. Другие условия по усмотрению Сторон не предусматриваются.
     9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

Администрация города Яровое
Алтайского края

658837, г.Яровое, ул.Гагарина,7
ИНН 2211001543 КПП 221101001
УФК по Алтайскому краю
(Администрация города Яровое
Алтайского края л.с. 03173010800)
р/сч. 40204810500000007100
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 
краю г.Барнаул
БИК 040173001
ОГРН 1022200883847

Глава администрации

_____________________ Н.Е.Мартынова
 	ПОДРЯДЧИК

Лот № 5
Муниципальный контракт № 
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Яровое                                                                                               "___"___________2010 г.

Администрация города Яровое Алтайского края, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Мартыновой Нины Ефимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________, действующ___ на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с протоколом открытого аукциона  от _____________ № __________, именуемые в дальнейшем  Стороны,   заключили  настоящий  Контракт  о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

     1.1. Подрядчик обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работу,  указанную в п.1.2 настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику,  а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
     1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту автодороги  по ул. Перекопская (от ул. 40 лет Октября до ул. Мира) г. Яровое в соответствии с дефектной ведомостью (приложение № 1 к Контракту): (далее - работы).
     1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии со строительными нормами, правилами и ГОСТами.
1.4. Срок выполнения работ до 01 июля 2011 года. Подрядчик имеет  право выполнить работы досрочно.
     1.5.   Работа   считается   выполненной   после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

2. Цена контракта и порядок расчетов

     2.1.  Работы  оплачиваются  Заказчиком  в  строгом    соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
     2.2. Цена настоящего Контракта составляет _____________________ руб. (__________________________________ руб. __ коп.)
     2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета в сумме _______________руб. (_____________________руб. __ коп.) и краевого бюджета в сумме _______________руб. (_____________________руб. __ коп.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
Оплата осуществляется по безналичному расчету в течение 10 дней по факту выполненных работ, после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-приемки выполненных работ.
     2.4.     В  случае выполнения работ отдельными   этапами финансирование осуществляется поэтапно.
     2.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
     
3. Обязательства сторон
     3.1. Заказчик имеет право:
     3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
     3.2. Подрядчик обязан:
     3.2.1. Выполнить все работы в  объеме  и  в  срок до 01 июля 2011 года,  и  сдать  работы   Заказчику в  состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.
     3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ  по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль  за  ходом  выполняемых  ими работ.
     3.2.3.  Нести  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения материалов, оборудования, переданной для  переработки  (обработки)  вещи, или иного используемого для исполнения договора имущества.
     3.2.4. По окончании работ передать  ее  результат  и  права   на нее Заказчику,  а  также  передать  Заказчику  информацию,    необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.
     3.2.5.  Предоставить  срок  гарантии  нормального   функционирования результатов работы не менее 5-и лет с даты подписания  Сторонами  акта сдачи-приемки.
     3.2.6. При обнаружении  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации недостатков,  которые  не  позволят  продолжить  нормальную  эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за  свой  счет.  При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
     3.2.7. Возвратить по окончании работ  неиспользованные   материалы и имущество, предоставленные  Заказчиком  для  производства  работ,   в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее.
     3.3. Заказчик обязан:
     3.3.1. В течение 5-и дней после получения от Подрядчика извещения об окончании  работы  (этапа  работ)  либо  по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего Контракта, осмотреть и принять результаты работы,  а  при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих  результаты  работы,  или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Заказчика.
     3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,  установленные настоящим Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ

     4.1. Подрядчик обязан  в  письменной  форме  известить   Заказчика о выполнении работ.
     4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и  приемка  его  Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ,  подписываемым  обеими  Сторонами,  с  указанием недостатков (в случае их  обнаружения),  а  также  сроков  и   порядка их устранения.
     В случае  выявления  несоответствия  результатов  выполненных  работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием  сроков  их исправлений и направляет его Подрядчику.
     Подрядчик обязан в течение 5-ти дней со дня  получения  указанного  акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
     4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в  случаях,  если  оно  было  выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
     4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон

     5.1.  За  нарушение  установленного  по  Контракту  конечного срока выполнения работ и  за  нарушение  сроков  выполнения  этапов,   если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в  размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
     5.2. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Контрактом  сроков платежей  Заказчик  уплачивает  Подрядчику  пеню  в     размере 1/300 ставки   рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки.    
     5.3.  Ответственность  сторон  в   иных   случаях     определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.     
     5.4.  Уплата  неустойки  не  освобождает   Стороны   от   исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

     6.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность   перед другой Стороной   за   неисполнение   обязательств   по     настоящему Контракту,  обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой      силы, т.е.  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях   обстоятельств,  возникших помимо воли и желания сторон и которые  нельзя  предвидеть  или избежать, в том числе  объявленная  или  фактическая  война,  гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие   природные   стихийные   бедствия,   а   также      издание актов государственных органов.
     6.2. Свидетельство, выданное соответствующим  компетентным  органом,  является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия непреодолимой силы.
     6.3. Сторона, не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно  известить другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение обязательств по Контракту.
     6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении 3  (трех)  последовательных  месяцев,  настоящий   Контракт    может быть расторгнут любой из  Сторон  путем  направления  письменного  уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

     7.1. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по настоящему Контракту или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров между ними.
     7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде     согласно порядку,  установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

     8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту  имеют  силу только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны обеими Сторонами.
     8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с  п.6.4  настоящего  Контракта  либо  по  соглашению  Сторон,   либо   на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     8.3.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий   Контракт,   должна направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть   настоящий Контракт другой Стороне  не  позднее,  чем  за  7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

9. Прочие условия

     9.1. Настоящий Контракт вступает в  действие  с   _________________ и действует  до  _______________________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).
     9.2. В случае изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия, банковских реквизитов и  прочего,  она  обязана  в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта.
     9.3.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
     9.4. Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего Контракта:
•	дефектная ведомость  на выполнение работ на 1 листе;
•	локальная смета на __ листах;
     9.5. Другие условия по усмотрению Сторон не предусматриваются.
     9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

Администрация города Яровое
Алтайского края
658837, г.Яровое, ул.Гагарина,7
ИНН 2211001543 КПП 221101001
УФК по Алтайскому краю
(Администрация города Яровое
Алтайского края л.с. 03173010800)
р/сч. 40204810500000007100
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 
краю г.Барнаул
БИК 040173001
ОГРН 1022200883847

Глава администрации

_____________________ Н.Е.Мартынова
 	ПОДРЯДЧИК

РАЗДЕЛ VIII. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Форма № 1. Опись документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных для участия в открытом аукционе № ОА-
на 				 [указать наименование предмета аукциона].

Настоящим 									 подтверждает, что для 
участия в аукционе по лотам 			 нами направляются следующие документы.

№ п/п	Наименование*	Лист п/п	Кол-во
листов	
1.		Заявка на участие в аукционе (форма № 2).			
2.		Общие сведения об участнике (форма № 3)			
3.		…			
4.		Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), либо нотариально заверенная копия такой выписки			
5.		Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), либо нотариально заверенная копия такой выписки			
6.		Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)			
7.		Нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)			
8.		Документ (копия документа), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий (подписание заявки) от имени участника			
9.		Копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом аукциона, лота			
10.		Другие документы (сведения о технических, функциональных характеристиках товаров, о качестве работ, услуг; обеспечение заявки)			

* В таблице приведен пример оформления описи документов. Участник самостоятельно оформляет опись и указывает только документы, имеющиеся в наличии. Документы, которые не будут представлены указывать не надо.

														
[Подпись] М.П.	[Должность]				[ФИО]

Форма № 2. Заявка на участие в аукционе

Председателю конкурсной (аукционной, котировочной)
 комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
Т.Д. Болвановой

Заявка на участие в аукционе

Изучив аукционную документацию [название Аукциона], включая дополнения NN [указать номера, если таковые имели место], получение которых настоящим удостоверяется, мы [полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), юридический адрес, почтовый адрес (место жительства)], предлагаем осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) [название Лота] в соответствии с условиями, указанными в аукционной документации. 

Мы обязуемся, в случае признания нашей Заявки на участие в аукционе победившей, обеспечить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) [номер и название Лота] на условиях, указанных в аукционной документации.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в аукционе, имеющей силу оферты, в течение срока, предусмотренного аукционной документацией в качестве срока действия заявки, начиная с даты регистрации настоящей заявки в Администрации города Яровое Алтайского края. Эта Заявка на участие в аукционе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
До подготовки и оформления официального договора данная Заявка на участие в аукционе будет исполнять роль обязательного договора между нами.

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам пунктом 9 документации об аукционе.

Приложения к Заявке на участие в аукционе:
1.	Общие сведения об участнике (форма № 3).

Датировано 		 числом 			 месяца 20     г.

[Подпись] М.П.	[Должность]				[ФИО]

Имеющий все полномочия подписать Заявку на участие в аукционе от имени и по поручению ________________________________________.

Форма № 3. Общие сведения об участнике

Общие сведения об Участнике размещения заказа

Каждый Участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заполняет следующую форму:

№ п/п	Наименование	Сведения об участнике размещения заказа
	
1.		Фирменное наименование (наименование)		
2.		Организационно-правовая форма		
3.		Почтовый адрес (для юридического лица)		
4.		Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (фактическое местонахождение) (для физического лица) 		
5.		Телефоны участника (с указанием кода города) 		
Участник размещения заказа вправе представить нижеуказанные сведения (п.п.6-9) (заполнение рекомендуется)	
6.		Данные для заключения контракта:		
	Руководитель (ФИО)		
	Руководитель (должность)		
	Банковские реквизиты		
	ИНН организации		
	КПП организации		
	ОГРН организации		
	Юридический адрес		
7.		Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение		
8.		Факс участника (с указанием кода города) (при наличии)		
9.		Адрес электронной почты участника (при наличии)		

					
 (подпись, М.П.)

 								
 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к заявке на участие в аукционе

Дополнительная справочная информация об участнике (предоставляется по желанию):

– Справочная информация: контактные лица – форма Ф-С-1; 
– Ресурсы: квалификационный состав – форма Ф-С-2 (1) – руководители организации, форма Ф-С-2 (2) – рабочие;
– Ресурсы: оборудование (машины, механизмы необходимые для выполнения государственного или муниципального контракта) – форма Ф-С-2 (3);
– Опыт: конкретный опыт работы – форма Ф-С-3.

Ф-С-1
Справочная информация: 
Контактные лица:

Справки по общим вопросам и вопросам управления	
Контакт 1	Телефон 1	
Контакт 2	Телефон 2	

Справки по техническим вопросам 	
Контакт 1	Телефон 1	
Контакт 2	Телефон 2	

Справки по финансовым вопросам 	
Контакт 1	Телефон 1	
Контакт 2	Телефон 2	

Руководитель организации

М.П.

Ф-С-2 (1)
Ресурсы: Квалификационный состав
(руководители организации)

№ п/п	Занимаемая должность	Фамилия И.О.	Образование и специальность	Стаж работы (общий)	Стаж работы (в занимае-мой долж-ности)	
1	2	3	4	5	6	

						

						

						

						

						

Руководитель организации 
 
М.П. 

Ф-С-2 (2)
Ресурсы: Квалификационный состав
	(рабочие)

№ п/п	Специальность	Количество рабочих по
разрядам, квалификации*	Количество рабочих, ВСЕГО	Средний стаж работы по специальности	
				общий	в орга-
низации	
		I	II	III	IV	V	VI	VII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

												

												

												

												

												

												
* Если рабочий имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из специальностей.

Руководитель организации
	 
М.П.

Ф-С-2 (3)
Ресурсы: Оборудование

№ п/п	Наименование
оборудования	Данные об оборудовании, которое будет использовано при реализации проекта	Нынешнее состояние оборудова-ния	Источник получения оборудования	
		Марка,
модель	Год выпус-ка	Год пос-леднего капремон-та	Изготовитель (страна)		Владелец оборудова-ния	Вид договора (аренда и т.д.), срок договора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Руководитель организации
	 
М.П.

Ф-С-3
Опыт: Выполненные аналогичные работы (в том числе текущие работы)
Общий объем выполненных работ:
в 2007 г.___________________ тыс. руб.
в 2008 г.___________________ тыс. руб.
в 2009 г.___________________ тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта
	Заказчик	Виды выполняемых работ	Дата начала и окончания работ	Стоимость работ	
1	2	3	5	6	7	

						

Возможные приложения: буклеты, статьи, отзывы Заказчиков, книги и другие документы, характеризующие организацию и ее способность реализовать проект. 

Руководитель организации

М.П.	 

 Форма № 4. Запрос на разъяснение документации

Запрос на разъяснение аукционной документации

Председателю конкурсной (аукционной, котировочной)
 комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
Т.Д. Болвановой
№ исх. _____________
«___»______20    г.

Запрос на разъяснение аукционной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации № 	 от «____»____________20  г. на право заключения муниципального контракта на														

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции Участникам, информационная карта и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации	

	

	

	

	

	

	

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением, 
													
(должность, 				подпись, 			расшифровка подписи)
М.П.

Форма № 5. Уведомление об отзыве заявки

Уведомление об отзыве Заявки

Председателю конкурсной (аукционной, котировочной)
 комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
Т.Д. Болвановой
№ исх. _____________
«___»______20   г.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в аукционе

Настоящим письмом (наименование организации, ФИО физического лица) уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в аукционе № _____ от «____» ______________20     г. на право заключения муниципального контракта на 							 и направляет своего сотрудника 									 (Ф.И.О., должность, паспортные данные), которому доверяет забрать свою Заявку на участие в аукционе (действительно при предъявлении доверенности и документа удостоверяющего личность).

С уважением, 
													
(должность, 				подпись, 			расшифровка подписи)
М.П.

Форма № 6. Направление на участие в аукционе

Направление на участие в аукционе

Председателю конкурсной (аукционной, котировочной)
 комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
Т.Д. Болвановой
№ исх. _____________
«___»______20    г.

Направление на участие в открытом аукционе

Настоящим письмом (наименование организаций) направляет своего сотрудника 															 (Ф.И.О., должность, паспортные данные) на участие в открытом аукционе №____ от «____»_______________20   г. на право заключить муниципальный контракт на 												 (действительно при предъявлении доверенности-форма №7 и документа удостоверяющего личность).

													
(должность, 				подпись, 			расшифровка подписи)
М.П.

Форма № 7. Доверенность на уполномоченное лицо*

Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления 
интересов организации-участника аукциона

На бланке организации
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № 		

г. 														
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

	Организация – участник аукциона: 																						
 (наименование организации)
доверяет 													
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии 		 № 		 выдан 				 « 	 » 		

представлять интересы при проведении процедуры открытого аукциона 																		
(наименование аукциона)
от имени 													
(наименование организации)

	В целях выполнения данного поручения он уполномочен получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением, представлять аукционной комиссии необходимые документы и предлагать цену заключаемого контракта по лотам №… .

Подпись 				(			)	удостоверяем. 
 					(Ф.И.О. удостоверяемого) 

Доверенность действительна по « 		 » 			 20__г.

Руководитель организации 					 ( 				 )
 (Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер		 				 ( 				 )
(Ф.И.О.)

*Данная доверенность предоставляется участником, допущенным к аукциону, для регистрации на процедуру проведения аукциона.